- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
關(guān)于承攬加工合同精選13篇
現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的關(guān)于承攬加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
關(guān)于承攬加工合同1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
關(guān)于承攬加工合同2
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的`，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號(hào)：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號(hào)
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號(hào)：003485
關(guān)于承攬加工合同3
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條
加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。
6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的'法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會(huì)仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx
關(guān)于承攬加工合同4
訂立合同雙方：
承攬方：_________
定作方：_________
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的'，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號(hào)：_________
乙方：_________
代表人：_________
地址：_________
電話：_________
開戶銀行：_________
帳號(hào)：_________
日期：_________
關(guān)于承攬加工合同5
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_
___%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項(xiàng)處理：
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
關(guān)于承攬加工合同6
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的'損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
關(guān)于承攬加工合同7
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額
定作方供應(yīng)原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。
4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
關(guān)于承攬加工合同8
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、 加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
時(shí)間： 年 月 日
關(guān)于承攬加工合同9
合同編號(hào)：
甲方（定作方）： 嘉潤公司
乙方（承攬方）：
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號(hào) 產(chǎn)品；乙方系
專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定,甲乙雙方本著誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）
1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào)，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以
寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件）
1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 ）
1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條 合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，
建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制）
2.3 付款時(shí)間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲
方具體要求，必須要寫全稱）
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學(xué)參數(shù)）
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本；未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收）
6.2 驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）
6.3 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間：（寫明具體時(shí)間年、月、日）
6.4 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）
6.5 驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。
第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間： （寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)： （寫明詳細(xì)地址不可省略）
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) ）
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式： （寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）
9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由 （如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）
10.2 在保修期內(nèi)乙方免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間：（寫明年、月、日）
11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫明年、月、日）
第十二條 乙方的'違約責(zé)任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān) 元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任：
13.1 超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.4 其它違約責(zé)任： （如無內(nèi)容，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
�。ㄒ唬┫颍ň唧w寫明仲裁委員會(huì)的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會(huì)”寫為“北京市仲裁委員會(huì)”）仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
�。ǘ┫颍ǜ鶕�(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點(diǎn) （應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點(diǎn)，如：深圳市 區(qū)）
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。
以下無合同正文。
甲方（章）： 乙方（章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
關(guān)于承攬加工合同10
委托方：xx紡織器材廠（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）
1．加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計(jì)
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的'經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號(hào)：xxxx乙方：xxxx電鍍廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號(hào)：xxxxxxxx年xxxx月xx日
關(guān)于承攬加工合同11
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
�。常埃サ倪`約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的`日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮(zhèn)
電話：６６．８９７１
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號(hào)：１０４７５０
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街５號(hào)
電話：３３．７３４７
開戶銀行：××縣支行
帳號(hào)：００３４８５
一九八五年一月二十五日
關(guān)于承攬加工合同12
定作人：
簽訂地點(diǎn)：
承攬人：
簽訂時(shí)間：年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計(jì)量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號(hào)單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的'日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì)仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項(xiàng)：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號(hào)碼：
居民身份證號(hào)碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）
賬號(hào)：
賬號(hào)：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監(jiān)制部門：
印制單位：
關(guān)于承攬加工合同13
定作方： 合同編號(hào)：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間： 。
2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時(shí)間：
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的'，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
時(shí)間： 年 月 日