承攬加工合同

時(shí)間：2024-07-11 17:22:12 加工承攬合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

有關(guān)承攬加工合同(13篇)

　　在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的有關(guān)承攬加工合同，歡迎閱讀與收藏。

有關(guān)承攬加工合同(13篇)

有關(guān)承攬加工合同1

　　買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。

　　一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

　　法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個(gè)加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個(gè)加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要控制，則不

　　論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制

　　度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

　　由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、其他具體區(qū)別：

　　1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同以完成一定工作為目的，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。

　　2、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象主要是一定的行為。

　　3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中

　　的.標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時(shí)可以解除合同；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

　　6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

有關(guān)承攬加工合同2

　　地址：______

　　電話：______傳真：______

　　容器類委托加工承攬合同NO：______

　　委托方：_____公司簽訂地點(diǎn)：______

　　受托方：______簽訂時(shí)間：______

　　標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款：

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單（包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告（隨貨同行或提前送達(dá)）。

　　3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。

　　5、（交）提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房內(nèi)。

　　6、運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

　　7、交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的'對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：________ 公司受托方：______

　　法人代表：______ 法人代表：______

　　委托代表：______ 委托代表：______

　　傳真：______ 傳真：______

　　電話：______ 電話：______

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：______

　　帳號(hào)：______ 帳號(hào)：______

　　地址：______ 地址：______

有關(guān)承攬加工合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。

　　第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

　　第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。

　　第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的.交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。

　　(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

　　(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

　　(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。

　　(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。

　　第八條通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

有關(guān)承攬加工合同4

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。

　　1、原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

　　2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元（即總價(jià)款的%），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元（即總價(jià)款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

　　交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的.期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　4、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　6、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號(hào)：帳號(hào)：

　　____年___月___日訂

有關(guān)承攬加工合同5

　　承攬方（甲方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

　　如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具�？偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　第十條轉(zhuǎn)包

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的.，定作人有權(quán)解除合同。

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　�。�1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　�。�2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

　　3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項(xiàng)處理：

　　1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

有關(guān)承攬加工合同6

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產(chǎn)品情況：

　　1、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價(jià)____________；

　　2、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價(jià)____________；

　　3、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價(jià)____________；

　　……

　　總金額（含稅價(jià)）：人民幣_(tái)_______________________元整（小寫￥_______________________）。

　　二、樣品約定時(shí)間

　　自本合同生效之日其______個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)

　　合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨（具體數(shù)量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)）。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。

　　四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明：

　　按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限

　　以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)與收到貨物后_______個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方；經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

　　六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具。總的'要求是運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　七、結(jié)算方式和期限：

　　合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價(jià)款______%作為預(yù)付款，計(jì)人民幣_(tái)_________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號(hào)：

　　最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗(yàn)收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　代理人：

　　________年___月___日

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　代理人：

　　________年___月___日

有關(guān)承攬加工合同7

　　發(fā)包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、工程慨況

　　工程名稱：工程地址：

　　二、合同價(jià)格

　　木質(zhì)門元/樘，（此價(jià)格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費(fèi)用，包括工人工資、材料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉儲(chǔ)費(fèi)、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗(yàn)收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價(jià)一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。

　　三、承包范圍

　　承包的內(nèi)容：

　　四、工期期限

　　1、開始工作日期：年日，結(jié)束工作日期：門必須于年日完成。

　　2、乙方必須按甲方計(jì)劃完成；

　　3、在施工過程中，乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工，若乙方

　　不能按約定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算，一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量要求

　　1、按照設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評(píng)定得分必須達(dá)到90%以上，乙方施工部分在交驗(yàn)時(shí)達(dá)到合格。

　　2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的.一切費(fèi)用。

　　六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi)；材料：材料必須按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)報(bào)告等）。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。

　　七、工程價(jià)款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式：每個(gè)月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。

　　2、結(jié)算方式：

　　（1）本工程預(yù)付款元；

　　（3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗(yàn)收合格且交付建設(shè)單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個(gè)月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95％；

　�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個(gè)月內(nèi)無息支付。

　　八、工程驗(yàn)收與結(jié)算

　　1. 本合同項(xiàng)下門窗安裝工程竣工驗(yàn)收，以設(shè)計(jì)安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2. 工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)。

　　3. 甲方收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)后七天內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。

　　4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，為驗(yàn)收不合格。乙方須對(duì)驗(yàn)收不合格的部分返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5. 驗(yàn)收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)，驗(yàn)收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任方承擔(dān)

　　九、安全文明施工

　　1、班組進(jìn)場前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場后必須做好入場教育、三級(jí)教育、安全技術(shù)交底，凡進(jìn)入該工程項(xiàng)目的各位人員，必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度，配帶安全設(shè)施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場清，保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費(fèi)及材料損失。

　　2、乙方所有參加制安的工人，進(jìn)入制安現(xiàn)場必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī)，嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān)；乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的，項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。

　　十、事故處理

　　1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方，并保護(hù)好現(xiàn)場，做好防護(hù)措施，防止事故擴(kuò)大、蔓延，同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對(duì)事故進(jìn)行處理。

　　2、乙方和甲方對(duì)事故責(zé)任有爭議時(shí)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。

　　十一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。

　　2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。

　　3、依據(jù)本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項(xiàng)。

　�。ǘ┮曳綑�(quán)利義務(wù)

　　1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)洞口尺寸的實(shí)測(cè)、復(fù)核工作。

　�。�1）乙方在門制作前，應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場對(duì)洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測(cè)，并提交甲方審核確認(rèn)，但甲方的審核確認(rèn)并不視為對(duì)該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。

　�。�2）乙方在門安裝前，應(yīng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行二次復(fù)測(cè)，如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場施工前書面報(bào)告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)，且不予延長工期，不予增加任何費(fèi)用。

　　5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對(duì)該工程的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。

　　8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時(shí)應(yīng)付乙方的工程款中扣除。

　　十二、工程變更

　　1、工程施工工程中，甲方如需對(duì)工程所需門窗進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。

　　3、雙方確認(rèn)：對(duì)于涉及工程價(jià)款的確認(rèn)，雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。

　　十三、成品保護(hù)

　　工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗(yàn)收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù)，均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用，如有損壞，均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。

有關(guān)承攬加工合同8

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價(jià)款或酬金：

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3．當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1．交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的.責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________％(10％--30％幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％(20％---60％的幅度)違約金。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 _________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________帳號(hào)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

有關(guān)承攬加工合同9

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯(lián)系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　委托代理人：

　　身份證號(hào)：

　　住所：

　　郵編：

　　聯(lián)系電話：

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯(lián)系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　委托代理人：

　　身份證號(hào)：

　　住所：

　　郵編：

　　聯(lián)系電話：

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：年月日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。

　　3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：：年月日。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。

　　三、技術(shù)資料及圖紙

　　1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

　　四、質(zhì)量要求：

　　1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。（也可不約定此項(xiàng)目）

　　五、加工成品驗(yàn)收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的.質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬。

　　七、報(bào)酬及支付：

　　1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件元（或總報(bào)酬元）

　　2、報(bào)酬的支付采取以下方式

　　a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

　　b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

　　八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由乙方負(fù)責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn)；包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān)：

　　1、甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　2、加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)，運(yùn)輸費(fèi)用由方承擔(dān)。

　　十、乙方違約責(zé)任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。

　　2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。

　　3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬，并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。

　　6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成加工成品損壞，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則甲方有權(quán)拒收。

　　十一、甲方違約責(zé)任：

　　1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。

　　2、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的，對(duì)延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。

　　3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

　　十二、不可抗力：

　　1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

　　2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失，不免除乙方責(zé)任，乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。

　　3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。

　　十三、合同爭議的解決：

　　雙方在履行合同中如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，通過如下第

　　種方式解決：

　　1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　　2、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁；

　　十四、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。

　　十五、本合同簽訂于北京市區(qū)，由雙方授權(quán)代表簽字，并加蓋公司印章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　授權(quán)代表：

　　年月日

有關(guān)承攬加工合同10

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　1，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　3，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　5，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　6，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　1，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　3，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的`日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業(yè)所

　　帳號(hào)：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號(hào)：

　　____年___月___日

有關(guān)承攬加工合同11

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：____規(guī)格（長，寬，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____

　　玻璃柜臺(tái)：1304090件；塑料臺(tái)面柜臺(tái)：18010095件

　　其中不帶抽屜：10件

　　玻璃臺(tái)面柜臺(tái)：18010095件

　　棉布貨架：18040200件

　　大百貨電器貨架：18080200件

　　小百貨貨架：18050200件

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的'價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　日期：___________

有關(guān)承攬加工合同12

　　定作方：

　　合同編號(hào)：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　承攬方：

　　簽訂時(shí)間：

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱型號(hào)面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計(jì)人民幣（大寫）按實(shí)際金額結(jié)算單價(jià)含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

　　四、加工物品的`技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。

　　九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項(xiàng)：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，

　　2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。

　　定做方：

　　代表人：