建筑工程施工合同合集15篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同的地位越來越不容忽視,合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編幫大家整理的建筑工程施工合同,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方:
承包方:
為了順利地保質、保量地完成施工任務,本著平等、自愿、互惠、互利的原則,依據(jù)《建設法》《民法典》等相關法律、法規(guī),經(jīng)雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:xxx雞舍搭建。
二、工程承包方式:實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。
三、質量要求:基礎預埋鐵件,由乙方負責;立柱用直徑100,壁厚1.5,圓管; 檁條長4米,最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板,0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板,窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價:185元㎡,以滴水面積收方準。
五、付款方式:屋架搭建完工后付工程總造價的.50%,即萬元;總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方執(zhí)一份,協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效,具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
三、甲方責任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的.承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由于涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同3
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的.車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同4
甲書方:_________
聯(lián)系方式:___________
簡單版_______
乙方:_________
聯(lián)系方式:__________________
茲甲方委托乙方設計位于______實用面積_____平簡單方米的私宅,雙方應設計事宜達成以下協(xié)議:怎么寫
一、甲方將房屋委托乙方設計,乙方將根據(jù)甲方的要求,結合設計原理在甲方提供所有資料_____日內(nèi)繪出平面布置圖。
二、甲方確怎么寫認平面方案,確認后,怎么寫甲、乙雙方簽訂本設計委托書,同時,甲方交付首期設計定金,金額為總設計費的_____%。(設計費收取標準詳見第六條),乙方下現(xiàn)場實地盡寸復合。
三、簽約后,乙方進入立面設計_____日內(nèi)繪出詳細立面方案。
四、設計內(nèi)容:設計平注意事項別忽視面方案圖,全部施工圖。含配套專業(yè):體簽訂需要注意的細節(jié)定位圖、吊頂圖、開關插座圖、電書路布置圖、各房間立面圖,與業(yè)主溝通,審核后,雙方簽字定稿。
五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標準報價清單詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求:乙方交付壹套A3設計圖紙,超出部分費用甲方自理,甲方結清設計尾款。
七、設計費收取標準:平面_____元/平方米,復式_____元/平方米,別墅_____元/平方米,本套私宅總設計費大寫:_____(小寫____元),簽定本協(xié)議時,甲方需交付怎么寫設計定金大寫:_____(小寫____元),余款于乙方交付整套A3設計圖紙時結清。
八、效果圖制作收取標準:標準客廳_____元/張,復式_____元/張,臥室____元/張,本套私宅效果圖制作費大寫:_____(小寫____元)。
九、雙方權利義務
1、甲方
(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交基礎資料及文件,并對其完整性,正確性及時限負責。甲方不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限,____天以內(nèi)的,乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設計文件時間順延;_簽訂需要注意的細節(jié)___天以上的,設計人有權重新怎么寫確定提交設計文件的時間。
(3)甲書方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交簡單版資料作較大修改,以致造成乙方設計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)簽訂需要注意的細節(jié),重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的,甲方應根據(jù)業(yè)乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為乙方設計開工的標志。未收到定金,乙方有權推遲設計工作的開工時問,且交付文件注意事項別忽視的時間順延。
(6)甲方應按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設計費,每逾期支付一天,應承擔應支付金額____%的逾期違約金,且乙方提交設計文件的`時間順延。逾期超過___簡單版_天以上時,乙方有權暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。怎么寫
(7)甲方要求注意事項別忽視乙方比合同規(guī)定時間提前交付設計文件時,須征得乙方同意,不得嚴重背離合理設計周期,且甲方應支付趕工費。
2、乙方
(1)乙方應按注意事項別忽視國家規(guī)定和合同約定的技術規(guī)范,標準進行設計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容,時間及份數(shù)向甲方交付設計文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。
(2)設計合理使用年限為_______年。
(3)乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工注意事項別忽視程質量事故損失,設計人除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由簽訂需要注意的細節(jié)雙方商定為買際損失的_____%,總額不得超過總設計費。
(4)由于乙方原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收注意事項別忽視該項目應收設計費的____%。
(5)合同生效后,乙方要求終止或解簡單版除合同,乙方應雙倍怎么寫返還發(fā)包人已支付的定金。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方(蓋章):___________
乙方(蓋章):____________
日期:
建筑工程施工合同5
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數(shù)額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元?梢姡淮疝q人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的`結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工期:本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質量:
合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工做法說明份,并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導致延誤工期,工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施,并說明注意事項。
第3條乙方工程
開工前天,向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并與甲方進行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。
第4條關于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關于工程質量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
第6條關于工程價款及結算的約定
雙方商定本合同價款采用第種。
A、固定價格B、可調(diào)價格(按國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算)
第7條關于材料供應的約定
本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的.材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
第8條有關安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現(xiàn)場。
第10條獎勵和違約責任
由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起,為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
附件資料
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
授權代表(簽字):授權代表(簽字):
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方(以下簡稱甲方): 承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:xxx。
二、工程地點:xxx。
三、工程施工范圍及技術要求:
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:
本工程預算價為xx萬元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:
包工包料。
六、結算方式:
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:
工期總日歷天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的`工程數(shù)量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項:
1、乙方必須具備相應的施工資質,經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預算書
甲 方(蓋章): 乙 方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同8
發(fā)包方:__________(簡稱甲方)
承包方:__________(簡稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方同意將社區(qū)維修及改造以包工包料形式發(fā)包給乙方施工,就此項目施工事宜,訂立本協(xié)議:
一、工程項目內(nèi)容地點:_______________
1、工程名稱:室內(nèi)維修裝飾2工程內(nèi)容:室內(nèi)維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚
2、承包付款方式:按乙方進場開工,預付工程款總額的`30%,其后按工程進度付款:余下3%驗收合格無質量問題一次付清。
二、工程價格:
1、廚衛(wèi)墻面采用:250215;330內(nèi)墻瓷片鋪貼。
2、衛(wèi)生間、廚房地磚采用:300215;300防滑地磚。
3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。
4,內(nèi)墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡
5、其他未涉項目,按市場價格甲、乙雙方商定價結算。
三、甲方責任:、甲方負責現(xiàn)場施工質量監(jiān)督。
2、甲方負責協(xié)調(diào)施工期間周圍居民與施工所產(chǎn)生的矛盾。
3、甲方負責辦理施工所需證件及協(xié)調(diào)相關執(zhí)法部門的工作。
4、甲方負責施工中水XX供應,確保乙方施工所需水電供應。
5、甲方負責聯(lián)系乙方施工人員住宿及材料堆放場地
6,若甲方更改項目,應承擔一切費用。
四、乙方責任:
1、乙方保證按合同工期完工(如遇特殊原因,工期順推)。
2、乙方施工必須保證質量。
3、乙方施工應盡量避免發(fā)生噪音,驚擾周圍居民。
4、施工期間,乙方應保證安全施工.
5:乙方必須服從甲方人員管理
五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共計
六,付款方式:
1 、乙方進場后首付工程款總金額的30%
2、竣工驗收合格后,依據(jù)乙方?jīng)Q算表甲方據(jù)實結清
七、未列入預算,預算報價單則,按實際增加結算。
八、工程驗收:
1 、乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內(nèi)甲方組織人員進行驗收.
2 、驗收標準以國家相關驗收評定標準為依據(jù).
3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延.
九、合同期限:
1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 ,合同執(zhí)行期間,雙方如發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁.
3、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決;
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方代表簽字:_______________
乙方代表簽字:__________
立合同日期:________年____月日
建筑工程施工合同9
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質量保證金,完工________年內(nèi)無質量問題,清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求 乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質量問題所產(chǎn)生的'維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同10
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當?shù)赜嘘P法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設施工事項達成共識,具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質量等級:合格。
7、設計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內(nèi),向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內(nèi),編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術、質量、安全等有關資料,并接受甲方職能部門的檢查指導。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準,由此造成的全部相關費用由乙方承擔;在規(guī)定時間內(nèi),乙方未能及時返工整改,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協(xié)議簽署后乙方應在_________年______月___日內(nèi)進駐現(xiàn)場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標準)。
第五條工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規(guī)范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的`保修期內(nèi),由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現(xiàn)行有關建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程,甲方有權向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過程中質量不符合要求時,甲方或監(jiān)理有權要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中,為確保工期、質量、安全,必須使用符合安全標準的施工機械,對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負責。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴格遵守安全生產(chǎn)的有關規(guī)定,遵守勞動用工條例,工地發(fā)生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。
第七條:工程款的支付與結算
1、雙方同意按照進行結算。
2、施工用水電
甲方負責施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產(chǎn)生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實確認工程量價款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為______個月。工程結算審計______個月內(nèi)完成?⒐べY料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權停止施工,由此造成的工期延長,工期相應順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權申請人民法院進行依法解決。
第十條質量保修
質保期內(nèi)如出現(xiàn)質量問題,乙方接到甲方通知______小時內(nèi)不進行維修,甲方有權安排他人維修,所產(chǎn)生的費用從質量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的,應承擔工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。
2、乙方負責按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無果至當?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方:______有限公司(以下簡稱甲方)
施工方:______有限公司(以下簡稱乙方)
為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任,按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:_____項目二期14、15樓樁基工程
工程地點:______________________________
承包方式:包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。
工程承包范圍:14、15樓樁基圖紙范圍內(nèi)的樁基工程施工的全部工序。
第二條工程工期
開工日期以甲方工程部所發(fā)開工通知為準。工程工期為45天日歷天數(shù)。
第三條工程質量標準
乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)件及工程設計圖紙要求進行施工,工程質量達到國家或專業(yè)質量檢測評定標準的合格等級,工程樁的合格率為100%,如質量達不到合格,由此造成甲方的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
第四條材料供應
乙方在預應力混凝土管樁進場的同時,應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據(jù)。同時乙方應向甲方提供產(chǎn)品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料,同時應按工程所在地建筑材料質量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
第五條合同價款及付款方式
1、工程量及單價
1)本項目工程量約:8310米(本工程總根數(shù)為277跟,樁長暫按30米)。
2)預應力高強混凝土管樁(PHC),采用徐州管樁,用錘擊法或靜壓法施工,PHC—500(125)AB—C80:綜合單價按194元/米;此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費,小型機具,配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放,領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環(huán)境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。
3)本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用,樁基檢測費用為_____萬元(小寫:_____元),計入竣工結算。
2、付款方式
1)本工程無預付款
2)工程款支付,樁基成功后施工完畢后,甲方在十五個工作日內(nèi)付至已完工程量的50%,工程樁靜載、動力測試合格,資料齊全,通過主管部門審查合格,竣工結算完成后甲方付至結算價的95%,余5%作為質保金,待工程竣工驗收交付使用后15日內(nèi)付余下工程款(不計利息)。
3)工程款支付時,優(yōu)先用_____一套商品房作為工程款抵扣給乙方。
第六條竣工驗收及工程資料
1)打樁完畢后,乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作,隨時接受甲方、監(jiān)理單位及建設主管部門的竣工驗收;娱_挖后3個日歷天內(nèi),乙方提供全部工程資料給甲方。
2)竣工資料乙方自行負責,按本工程所在地所管轄的質監(jiān)站有關規(guī)定進行編制,并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數(shù)要求(不得少于三份,其中原件一份,復印件二份)。
第七條雙方責任
1、甲方責任
1)應在施工前確保施工場地具備施工條件,負責辦理施工所需的各種證件及相關手續(xù),并向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料,對資料的真實性、準確性負責。
2)應在施工前提供圖紙一份,并組織乙方、設計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。
3)將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
4)協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協(xié)調(diào)處理好施工現(xiàn)場周邊的群眾關系,解決施工現(xiàn)場周圍群眾阻撓施工問題。
5)甲方提前7日通知乙方進場
2、乙方責任
1)按施工圖紙要求做好各項施工準備,且如若施工過程中,由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎,由此造成的費用均由乙方承擔。
2、服從甲方、監(jiān)理單位的管理,時刻注意本機組人員的安全,在PHC管樁運輸過程中及到施工現(xiàn)場后的卸樁期間和施工期間發(fā)生的一切人身、機械、安全傷亡事故,由乙方承擔全部經(jīng)濟損失及法律責任。
3)乙方必須無條件服從甲方施工現(xiàn)場統(tǒng)一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場,每延期一天罰款20__元,并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉,從人員到設備合理組織,不影響工程的正常施工。
4)乙方應嚴格按照標準、規(guī)定組織施工,隨時接受甲方、監(jiān)理人員及委派人員的檢查,把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現(xiàn)場的同時,應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料,同時應按工程所在地建筑材料質量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
5)工程質量達不到驗收標準的部分,乙方應按甲方要求的時間內(nèi)予以修復,直到符合驗收標準為止,質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項,并由乙方承擔由此產(chǎn)生的工程損失等一切費用。未經(jīng)報驗的工程質量及工程量不予任何。
6)乙方應按甲方的要求,每天上報預應力混凝土管樁的.施工進度。
7)乙方應遵守國家、行業(yè)的法律、法規(guī)和相關要求,接受各方監(jiān)督,預防環(huán)境破壞,不斷改善施工環(huán)境。
8)樁基檢測中,若存在不合格樁,乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現(xiàn)超送現(xiàn)象,導致基礎變深或其他基礎處理費用,根據(jù)設計院處理意見及設計變更單,由甲方、監(jiān)理單位、建設單位出具處理意見,以簽證形式通知,但發(fā)生的費用由乙方承擔。非乙方原因,由甲方、監(jiān)理單位、建設單位經(jīng)濟簽證處理。
9)乙方在完成合同約定的全部工程后,應當無條件3天內(nèi)退場并及時清理場地內(nèi)的垃圾及臨設施,保持工程現(xiàn)場清潔,不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。
第八條樁基中間驗收
1)工程覆蓋前,如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等,乙方自行檢驗后立即通知甲方和監(jiān)理單位參加驗收,經(jīng)甲方代表和監(jiān)理在驗收記錄上簽字后方可繼續(xù)施工,甲方代表和監(jiān)理實行旁站跟蹤施工監(jiān)督管理。
2)乙方必須按設計圖紙施工,在施工壓樁過程中若出現(xiàn)樁身斷裂及補樁,乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監(jiān)理單位,并保持現(xiàn)場狀態(tài),因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁,乙方則承擔該爆樁的樁費(如樁偏位超出規(guī)范范圍需變更的一切費用由乙方承擔)。
第九條違約責任
1)乙方未經(jīng)甲方許可停工,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件七日內(nèi)退場,雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算,由此造成的一切損失乙方自行承擔。
2)工期延誤或出現(xiàn)大質量事故,而乙方又無積極措施確保按合同工期完成,或無力按質量標準返修者,甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產(chǎn)生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔,甲方直接從乙方工程款中扣除。
3)乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金,逾期達十日,甲方有權解除合同。
4)對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范引起的工程質量問題,無論工程是否已驗收合格、交付,均自甲方或使用人知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權利。
第十條其他條款
1)本工程發(fā)生的所有經(jīng)濟簽證須在發(fā)生之日起3天內(nèi)報送完畢,逾期報送的經(jīng)濟簽證均視為無效簽證。
2)本合同的未盡事項,必要時由甲、乙雙方另訂補充合同,經(jīng)簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3)本合同糾紛解決方式:甲、乙雙方協(xié)商解決,雙方協(xié)商不能達成一致,提交工程所在地的人民法院解決。
4)本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)三份,本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
委托代表:
開戶銀行:
賬號:
____年____月____日
建筑工程施工合同12
甲方:___乙方:____
第1條、承包范圍、方式、工期、質量、價款
1.1、承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.2、承包方式:包工包料
1.3、建設工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.4、工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.5、合同價款(人民幣大寫):叁佰叁拾元每平方米,根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算。
第2條、甲方工作
2.1、開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù).
2.2、指派[___]為甲方駐工地代表,負責合同履行.對工程質量,進度進行檢查.
2.3、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用.
第3條、乙方工作
3.1、參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定.
3.2、指派[___]為乙方駐工地代表,負責合同履行.按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜.
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算.
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞.做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系.
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的'一切設施和工程成品進行保護.
第4條、關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用.
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延.
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延.
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延.
第5條、關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準.
5.2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準.甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用.
5.3、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù).甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認.若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗.若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延.
5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延.
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù).如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期.但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用.
第6條、關于工程價款及結算的約定
6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結算.
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內(nèi),甲方支付總計工程款的30%,計人民幣[___]元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算.
6.2、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方.甲方自接到上述資料___10天內(nèi)審查完畢.
第7條、關于材料供應的約定
7.1、本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場.
7.2、凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負責.
第8條、有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范.
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī),規(guī)范.
8.3、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失.
第9條、獎勵和違約責任
9.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失.每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元.
9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金.
9.3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償.
第10條、爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解.
10.2、當事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判.
第11條、附則
11.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份.
11.2、本合同履行完成后自動終止.
甲方:___乙方:
日期:___日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質量要求
1、水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用___號,墻,地粉砌使用___號;
2、水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于___;在墻,地粉砌中不得少于___;
3、內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM;
3、鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4、任何墻壁厚度不得小于240MM;
5、其他約定:
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內(nèi)支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的',違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同14
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸:冷凍庫:
3、工程地點:
4、工程合同總價款:元整(:元)
5、施工時間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質量標準及要求:
1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范;
2、實現(xiàn)全自動控制;
3、保鮮庫達到177;5℃,冷凍庫達到-18℃。
三、工程內(nèi)容及項目價格:
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計27540元)立方米數(shù)按實際測量為準。保鮮庫制冷系統(tǒng):采用高配制冷系統(tǒng)機組采用國產(chǎn)原裝比澤爾壓縮機8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風機:5800元國標貯液罐:650元國標膨脹閥:400國標電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運輸費:350元國標過濾器:150元國標電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;
2)安裝調(diào)試費:1600元合計:25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計:78490元
四、合同付款方式:
1、合同簽訂后,甲方應付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時合同生效。
2、機組設備到現(xiàn)場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結束后,一次性結清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的'違約金。
五、甲、乙雙方責任:
1、甲方責任:
。1)負責施工現(xiàn)場的臨時用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內(nèi)。
(2)負責提供庫房供乙方存放冷庫必用的設備和材料,協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。
。3)履行本合同應盡其他未盡事宜。
2、乙方責任:
。1)嚴格按照國家有關規(guī)范,安全文明施工,如發(fā)生責任事故應由乙方承擔。
。2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護工作。
。3)冷庫內(nèi)部涉及的土建工程由甲方負責施工,達到乙方工程要求標準。
。3)堅持質量第一、信譽至上的原則,乙方采購的設備應符合國家有關規(guī)范要求,手續(xù)齊全,并附有國家質檢部門認可的質量證書。
。4)乙方對其所承包的工程保修期為________年,終身維護。________年內(nèi)因質量問題乙方負責維修或更換(除電網(wǎng)電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負任何責任)。
六、合同生效及其他:
(1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。
。2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機組,相差3000元215;26000元。如采用國產(chǎn)谷輪機8機組,相差1000元215;220元。
甲方簽字:__________
乙方簽字:________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:
四、工程造價:本工程預算價為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為xx,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式:工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:工期總日歷天數(shù)為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的`日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質,經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為xx個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同02-23
關于建筑工程施工合同06-06
城市建筑工程施工合同04-02
通用建筑工程施工合同04-22
標準建筑工程施工合同04-23
小型建筑工程施工合同04-24
【薦】建筑裝飾工程施工合同04-20
【熱】建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工簡易合同02-24