- 相關(guān)推薦
環(huán)氧地坪清工合同書樣本（通用5篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的環(huán)氧地坪清工合同書樣本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
環(huán)氧地坪清工合同書樣本1
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的.完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪清工合同書樣本2
發(fā)包方：_____________________(簡稱甲方)。
承包方：_____________________(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經(jīng)村民代表大會同意，并經(jīng)村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構(gòu)：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設(shè)計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預(yù)支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權(quán)中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權(quán)中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的.安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設(shè)排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設(shè)計工程量以外，若遇到不可預(yù)見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
環(huán)氧地坪清工合同書樣本3
合同號碼：_________________
供方：______________
需方：______________
茲經(jīng)供需雙方同意，由需方購進下列貨物，并按下列條款簽訂本合同：
第一條：商品名稱、_____________
型號、________________
顏色、_______________
數(shù)量、________________
單價、_________________
總金額：________________
第二條：商品質(zhì)量標準：按照國標GB/14833-93要求標準和雙方議定：
1、正式施工之前，建議需方嚴格執(zhí)行供方產(chǎn)品手冊技術(shù)工藝、標準地面及環(huán)境要求規(guī)范，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方負責退換材料;如需方未按供方產(chǎn)品手冊技術(shù)工藝、標準地面及環(huán)境要求規(guī)范使用供方配套產(chǎn)品體系，未經(jīng)檢驗，而進行大面積工程使用，出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，不屬供方質(zhì)量責任，對由此造成的經(jīng)濟損失，供方不承擔任何責任。
2、需方施工時只用供方提供的面涂材料，不用供方產(chǎn)品手冊配套的'底中涂材料造成因產(chǎn)品不配套，出現(xiàn)質(zhì)量問題，供方不承擔任何責任。
3、施工過程中，產(chǎn)品出現(xiàn)如下現(xiàn)象時，供方承擔全部材料費用：
�、賴栏癜垂┓疆a(chǎn)品手冊提供的配比配料完全攪拌均勻后，48小時內(nèi)產(chǎn)品不能正常固化的;如果不嚴格按配比配料、不攪拌均勻，產(chǎn)生不固化現(xiàn)象，不屬質(zhì)量問題，不在供方負責范圍之內(nèi)。
②嚴格按供方產(chǎn)品手冊技術(shù)工藝，施工完畢后，地面出現(xiàn)顏色不勻，分色現(xiàn)象的;因地面不平整、涂刷厚薄不均勻或因超技術(shù)規(guī)定氣候原因等引起褪色、變色不屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，不在供方責任范圍之內(nèi)。
�、蹏栏癜垂┓疆a(chǎn)品手冊提供的配比配料完全攪拌后，在施工過程中，材料出現(xiàn)分離現(xiàn)象的;如果不嚴格按配比配料，不充分攪拌，而在施工過程中出現(xiàn)材料分離現(xiàn)象，不屬材料質(zhì)量問題，不在供方負責范圍之內(nèi)。
第三條：包裝方式及包裝處理：彩桶包裝
第四條：交貨方式：
貨運部自提
1、交貨地點：_____________
2、交貨時間：___________年_____月_______號
第五條：付款方式：合同簽訂，作為供方對需方支持鋪貨產(chǎn)品，需方需在以收貨日期為起始日累計60個工作日內(nèi)付清該批次所有款項，需方不得推諉，延后等，否則供方有權(quán)做訴訟處理。
第六條：供需雙方因距離較遠郵件、傳真、掃描、等方式簽定的合同同樣具有法律效應(yīng)。
第七條：違約責任，如需方取消訂單或退貨，在材料已生產(chǎn)、物流已發(fā)后，需承擔15%的退貨費用。任意一方提出增減合同數(shù)量、產(chǎn)品價格，應(yīng)提前48小時通知對方，征得同意，否則應(yīng)以此合同為準;供貨方不得以產(chǎn)品價格上漲、缺貨等任何理由拒交或遲交貨物，否則應(yīng)按交貨總價的0.9%每天計付罰金。
第八條：解決合同糾紛的方式：雙方共同協(xié)商，協(xié)調(diào)不成，可向供方所在地法院提出申訴。
本合同一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)授權(quán)代理人簽字并蓋公章后生效。
供方：____________________需方：______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代表人:_________________委托代表人：________________
聯(lián)系人手機：_______________指定收貨人：___________________
電話：________________電話：______________________
傳真：_________________傳真：__________________
日期：___________________日期：__________________
環(huán)氧地坪清工合同書樣本4
發(fā)總包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條項目內(nèi)容：
工程名稱：環(huán)氧砂漿地坪
第二條工程概括：
1、單價：環(huán)氧砂漿地坪40元/㎡（此價格含普通發(fā)票。）
2、面積以實際測量為準。
3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材環(huán)氧樹脂的提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩子，滾涂一遍面漆。
4、漆膜顏色：綠色
第三條付款方式與期限
工程款按實際測量面積結(jié)算：完工后，甲方一次性結(jié)清工程款項。
第四條甲方代表及甲方責任
一、甲方代表
甲方委托____先生為甲方代表，按合同約定，全權(quán)負責甲方工作的`實施，
二、甲方責任
1、乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。
甲方責任：
1、確定地坪達到施工條件3天前，向乙方發(fā)出書面或電話進場通知；
2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工說明及現(xiàn)場技術(shù)要求交底；
3、施工前將場地物料挪開、清理。
第五條乙方代表與乙方責任
一、乙方代表
乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。
二、乙方責任
1、乙方在進入甲方工廠后，應(yīng)遵守甲方廠區(qū)管理，簽訂《安全守則》。
2、按章按序施工，及時向甲方代表或監(jiān)理單位申報驗收已完工區(qū)域，有責任維護已完工地坪。
3、乙方應(yīng)充分考慮和落實有關(guān)施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任；出現(xiàn)安全事故由乙方承擔責任。
4、遵守國家法律法規(guī)和工地現(xiàn)場施工管理規(guī)定，文明施工。
5、按要求在施工期內(nèi)完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應(yīng)與甲方協(xié)商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。
第六條保修服務(wù)
施工完畢后12個月內(nèi)，由乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題由乙方提供免費修補服務(wù)；保修期滿后，維修服務(wù)由甲乙雙方協(xié)商解決，費用另議。施工前乙方已查看甲方施工現(xiàn)場并已全面清楚施工現(xiàn)場各因素，確保甲方現(xiàn)場已達到施工要求和條件
發(fā)包方（蓋章）： 承接方（蓋章）：
日期：
環(huán)氧地坪清工合同書樣本5
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條 工程概況
一、 工程名稱： 環(huán)氧樹脂耐磨地坪
二、 工程地址：湖北省孝感市孝南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福廣路20號C1棟
三、 涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準
四、 工程面積：
五、 施工類型： 總包
六、 承包方式：包工包料包驗收
七、 合同單價： 元/m2
八、 總造價： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)
九、 環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、 通道及分界線;根據(jù)實際現(xiàn)場畫分
第二條 工程期限
本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條 雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì);
4、施工期間不安排交叉施工;
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉(zhuǎn)包第三方;若發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方停止施工，并有權(quán)拒付施工款。按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;
3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權(quán)對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的`成品保護工作;
6、切實做好保修工作。
第四條 工程款項結(jié)算及支付
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的 90 %
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款 10 %付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條 竣工驗收及驗收標準
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條 解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條 本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條 本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【環(huán)氧地坪清工合同書樣本】相關(guān)文章：
環(huán)氧地坪施工合同范本02-12
地坪合同書樣本（通用12篇）11-16
鋼結(jié)構(gòu)安裝承包清工合同書樣本（精選6篇）07-05
道路清包工合同書樣本04-28
別墅清包工合同書樣本（精選5篇）07-01
維修清包工合同書樣本（精選5篇）07-02
清包工合同書樣本（通用5篇）07-02
清包工合同書樣本（通用13篇）08-09