工程監(jiān)理延期補充協(xié)議范本
工程延期補充協(xié)議范本
補充協(xié)議一
協(xié)議編號：
甲方：
乙方：
甲乙雙方于 年 月 日簽訂了一份金額為 元，編號為 的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)�，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從 年 月 日至 年 月 日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的'服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從 年 月 日至 年 月 日，以及從 年 月 日至 年 月 日)。
2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。
3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方： 乙方：
簽字蓋章： 簽字蓋章：
日期： 日期：
補充協(xié)議二
新村沿街地塊商住樓施工承包工期延期補充協(xié)議
發(fā)包方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方)
承包方：建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協(xié)議如下：
一、項目概況：
本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)
二、工程形象進度
本工程主體全部結(jié)頂，并進過中間安全、結(jié)構(gòu)驗收，裝飾工程開始施工。
三、工期延誤原因
1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。
2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。
四、工期延誤時間
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認，原合同竣工日期2013年8月9日順延至2014年6月30日。
五、協(xié)議生效
協(xié)議訂立時間： 年 月 日。
協(xié)議訂立地點：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
上一篇：鋼板購銷合同 下一篇：沒有了【工程監(jiān)理延期補充協(xié)議】相關(guān)文章：
監(jiān)理延期補充協(xié)議05-10
工程延期補充協(xié)議03-14
工程監(jiān)理補充協(xié)議03-10
項目監(jiān)理部對于工程延期如何管理？ -工程01-01
租房合同延期補充協(xié)議02-10